【www.cddlwy.com--合同范本】
以下是小编整理的别墅建筑施工合同范本【汇编四篇】，仅供参考，大家一起来看看吧。
【篇一】别墅建筑施工合同范本
包方(甲方)：
承包方(乙方)：
项目名称：
工程地点：
建设工程专业分包合同
发包方(甲方)： 成都市盐道街外语学校
承包方(乙方)： 核工业西南建设集团有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》及相关文件的规定，经双方协商一致，签定本合同。
第一条 工程项目
一、工程名称： 成都市盐道街外语学校校园风貌改造工程二标段
二、工程地点： 成都市航空港机场路
三、工程范围： 对校内原美乐幼儿园前篮球场进行改造
四、工程价款及工程量确认：详附签证单(签证中单价为综合单价，单未含税金，税金按清单定额另计，工程量为实际发生量)。
第二条 施工内容
1、 主体工程内容：原篮球场重做EPDM塑胶透气性面层(面层厚度为8mm厚)，画出标准篮球和羽毛球活动区域。
2、 附属工程内容：
1)、新作前铲除篮球场原塑胶面层;
2)、采用C30细石混凝土修复篮球场基层损坏的地方;
3)、用黑色塑胶颗粒对篮球场基层有高差的地方进行找平;
4)、篮球场周边绿化增加。
第三条 双方责任
一、甲方责任
1、提供现场施工用水接口、电源接头、配合施工过程正常顺利进行。
2、确认施工图纸及方案，并说明使用材料和效果。
3、组织工程竣工验收，并按合同规定办理工程决算。
二、乙方责任
1、按甲方要求及有关施工技术规范进行施工。
2、使用材料需符合标准和各项要求。
3、工程需符合验收标准：篮球场面层平整度达到要求，误差因在2mm以内;篮球场面层外观无裂痕，无明显接头、分层、凹凸现象，不积水。
4、工程竣工后清理现场，做到工完场清。
第四条 工程结算
合同总价为 (大写： ) ，于 年 月一次性结清。
第五条 附件
1、签证单： 张。
2、篮球场图纸。
第六条 附则
一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。解决不了的，可向工程所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁。
二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
三、本合同自双方签字后生效，至工程全部竣工并付清工程款后失效。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
单位住所： 单位住所：
联系电话： 联系电话：
签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日
【篇二】别墅建筑施工合同范本
甲方：乙方：
地址：地址：
邮编：邮编：
电话：电话：
法定代表人(委托代理人)：
法定代表人(委托代理人)：
开户行：开户行：
帐户：帐户：
甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：
第一条工程名称(指分包部分之间工程名称)
第二条工程地点。
第三条工程范围。
第四条质量标准可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出)。
第五条承包人(如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包人负责供应之材料，分包人应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)。
第六条工程总价本工程包价计人民币元整。
第七条工程包价本工程包价计人民币元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包人供应材料总值)。
第八条付款办法
第九条工程期限按本合同第三条的工程范围自年月日开工至年月日止全部完工。
第十条中间开工本工程范围内的工程，自年月日开工于年月日完成交工。第十一条双方联系制度及协作办法。
第十二条关于工程保密办法。
第十三条违约责任。
第十四条特殊条款。
第十五条合同有效期限，本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。
第十六条合同份数本合同正式两份，双方各执一份，副本份，总承包人收执份(其中送拨款银行及发包人各一份)分包方收执份。
第十七条合同附件
总承包人：负责人：地址：电话：
分包方：负责人：地址：电话：年月日订立
【篇三】别墅建筑施工合同范本
发包方（以下称甲方）：
承包方（以下称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程
二、工程地点：麻城宋埠
三、承包方式：包工、包机械、包安全
第二条工程期限
合同工期总日历天数10天
第三条工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.
第四条甲乙方责任
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工
乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任
1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
年_____月_____日 年_____月_____日
【篇四】别墅建筑施工合同范本
甲方：姓名：
乙方：姓名：
甲方将位于杨家大地的自住用房的建设施工工程经双方协商承包给乙方，经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议：
一、此次建房的施工承包方式为乙方包工，甲方包料，
农村自建房施工合同书
乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备，甲方负责建房所用的全部原材料，施工过程所需的.水电费用由甲方支付，施工人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任，因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的一切伤亡事故由乙方负完全责任，与甲方无关。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的，乙方应对此负全部责任。
二、被建房屋的建筑面积为200平方米，甲方将包括地梁在内的的房屋建筑工程的施工全部承包给乙方(其中包括贴外墙的瓷砖、楼梯及其附属设施、)。乙方的施工承包房子主体单价为每平方米155(大写：壹佰伍拾伍元)元整。平方面积以滴水为界;楼梯1个平方按两个平方计算。二层多砌一堵挡土墙。
三、付款方式：
开工付2000(大写：伍仟)元整。
一层房面打完付10000(大写：壹万元)元整。二层房面打完再1
农村个人建房施工协议书
付10000(大写：壹万元)元整
竣工后付清剩余款项(余伍千元整作为质量保证金，一月后无任何质量问题再付清剩余伍千元)。
四、特别要求及说明：
1、基础开挖深度及宽度按施工图及地质情况现场确定。基础施工含基础槽挖掘和土方回填、夯实。
2、楼板要求层层现浇(包括楼梯、门窗、过梁)。
3、内墙全部抹灰，外墙正立面全部贴面砖。立柱贴砖。楼梯贴砖。
4、工期为两个月，雨天除外。
五、工程质量等级：
达到施工规范规定的验收合格标准，屋顶阴角不能超过2公分，墙体阴角不能超过1公分，砖体四大角不超过1公分，石墙墙面不超过3公分。在施工中个别部位若达不到质量要求的，返工重做。所造成的材料、人工损失均由乙方全部负责赔偿。经整改后还达不到质量要求的，甲方有权单方面终止合同，另行发包，并按乙方已完工程人工费的50%结算清理出场。
六、本协议自甲、乙双方在该协议文本上签字(或盖章)之日起生效，产生法律效率。本协议一式二份。甲方、乙方各执一份。
七、甲方签字(签章)：乙方签字(签章)：
见证人签字(签章)：
签约时间：年月日(公历)2
